為了幫助考生更好的復習2011年一級建造師考試，此處特地整理編輯了2011年一級建造師考試輔導資料，希望可以對參加2011年一級建造師考試的各位同學有所幫助！

1Z304014建設工程工期和支付價款的規定

一、建設工程工期

建設部、國家工商行政管理局《建設工程施工合同（示范文本）》規定，工期指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

開工及開工日期、T程暫停施工、工期順延、竣工日期等，直接決定了工期天數。

（一）開工及開工日期

開r日期是指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

承包人應當按照協議書約定的開T日期開工。承包人不能按時開T，應當不遲于協議書約定的開T日期前7天，以書面形式向工程師（指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，下同）提出延期開工的理由和要求。T程師應當在接到延期開T申請后的48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。丁程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開丁要求，工期不予順延。

因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開T日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

（二）暫停施工

T_程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施-，并妥善保護已完T.程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復T要求，T程師應當在48小時內給予答復。T程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復T要求后48小時內未予答復，承包人可白行復工。

因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延T期。因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

(三)工期順延

因以下原因造成T期延誤，經T程師確認，工期相應順延：(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開T.條件；(2)發包人未能按約定日期支付T.程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常地進行；(4)設計變更和工程量增加；(5)-周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；(6)不可抗力；(7)專用條款中約定或工程師同意T．期順延的其他情況。

承包人在T期可以順延的情況發生后14天內，就延誤的丁期以書面形式向工程師提出報告。T程師在收到報告后14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

（四）竣工日期

竣工日期是指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的工期。

承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣r。兇承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣丁的，承包人承擔違約責任。施-r．中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證T.程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣'T‘提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

《最高人民法院關于審理建設T程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：(1)建設T程經竣1-驗收合格的．以竣工驗收合格之日為竣工日期；(2)承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；(3)建設工程未經竣一r．^驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。

二、工程價款的支付

按照合同約定的時間、金額和支付條件支付工程價款，是發包人的主要合同義務，也是承包人的主要合同權利。

《合同法》規定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。

如果按照合同有關條款或者交易習慣仍不能確定的，<合同法》規定，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行；履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。

（一）支付工程竣丁結算價款的前提條件和支付程序

《合同法》規定，驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程據此，工程經竣T驗收合格是承包人取得工程價款的前提條件。

T程預付款、進度款的支付程序按照合同約定進行。工程竣工結算價款的支付程序一般為：(1)承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料；(2)發包人對承包人的竣工結算報告及結算資料進行審核；(3)發包人確認竣工結算報告后通知經辦銀行向承包人支付工程竣工結算價款；(4)發包人、承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按照合同約定的爭議解決條款處理。

 相關文章：

2011年一級建造師考試法規及相關知識名師精講匯總61-70

2008年一級建造師考試建設工程項目管理真題及答案

2010年一級建造師考試建設工程項目管理真題及答案匯總

編輯推薦：

2011年一級建造師保過班贈送新版教材

2011年一級建造師考前VIP面授培訓通知

2011年一級建造師考試報名時間匯總

2011年一級建造師考試時間信息短信免費提醒

2011年一級建造師考前復習總攻略！

2011年一級建造師網絡輔導七折優惠！

欄目推薦：考試動態 考試問答 在線模考

（責任編輯：）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁